工地点工协议，工程建设合同

这个文章主要是讲解关于工程建设合同和工地点工协议的知识，希望能帮助到各位网友。

第一章工程建设合同

发行方

地址

接触

承包商

地址

接触

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议

第一条业务概况

11项目名称项目。

12个项目地点

13合同范围按照本工程图纸及说明书执行。

14承包方式工程和材料承包。

15施工工期该项目将在天、月内开始，在天、月、年、总天数内完成。

16工程质量要求合格

17合同价10万元，

很小的字。

第二条甲方工作

21施工前3天，向乙方提供确认的施工图纸或施工方法说明，进行现场说明，腾出全部或部分房屋，清除干扰施工的障碍物，并采取防护措施。处理滞留住户、家具等，为乙方提供施工所需的水、电等设备，讲解使用注意事项，办理与施工相关的各种申请、审批等手续。

22、指定为甲方驻工地代表，办理合同履行、工程质量和进度监督检查、隐性项目审批、变更、登记手续等。

23、如需对原有建筑结构或设备管道进行拆除或改造的，您有责任到有关部门办理相应的审批手续并缴纳相应的费用。

第三条乙方的工作

31参加甲方组织的施工图或作业指导书的现场演示，根据甲方提供的施工图和作业指导书进行施工讲解，制定施工方案和进度计划。

32指定为B方驻工地代表，负责执行合同，按需要组织施工，保质保量，按期完成施工工作，解决B方负责的各种题。

33严格执行施工规范、安全作业程序、消防安全规定和环境保护规定，按图纸或指令进行施工，保存各种质量检验记录，参与竣工审批并编制工程协议。

34遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围的建筑物、设备、管道和古树名木不受损坏，做好施工现场的安全保卫和垃圾处理工作。妥善处理因施工产生的扰民题以及与周边单位关系造成的损害。

35施工过程中，未经甲方同意或有关部门批准，不得擅自拆除或改造原有建筑结构及各种设备、管道。

36、工程竣工移交甲方前，甲方负责保护现场所有设施及已竣工的工程产品。

第四条工期协议

41、甲方要求在合同规定的期限内提前竣工的，必须征得乙方同意，并向乙方支付采取加快施工措施的费用。

42甲方未能完成约定的施工或相关事项，将影响工期，导致工期延误。

43因乙方责任，无法按期开工或中途停工，影响工期，不得延期。

44、因甲公司、乙公司以外的原因造成停电、停水、停气或不可抗力导致设计变更的，暂停施工8小时以上，工期顺延。因此。

第五条物资供应协议

51乙方采购、提供的所有材料、设备必须是符合设计要求的合格产品，并及时运抵现场。若乙方提供的材料或设备存在质量题或规格差异，造成工程损失的，由乙方负责。

52、乙方采购的所有材料和设备必须提供合格证明和规定的检验报告。

第六条安全生产、消防协议

第六十一条甲方提供的建筑图纸或施工说明书必须符合《中华人民共和国消防法》及相关消防设计规范的规定。

62乙方在施工期间必须严格遵守《中华人民共和国消防法》及有关安全施工的法律法规。

63因经甲方确认的图纸或作业指导书违反有关安全操作规程、防火及防火设计规范，导致安全或火灾事故的，甲方应承担由此造成的经济损失。

64乙方在施工、生产过程中违反有关安全操作规程、消防、消防规定，造成安全、火灾事故的，由乙方承担由此造成的经济损失。

第七条工程质量及验收协议

甲方

乙方

负责人法定代表人

第二章工程建设合同

签发合同方____________________

承包商__________________

遵守______国家根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律颁布的程序、规章制度，行政法规和有关建设工程质量标准和规范，结合本工程的具体情况，明确了项目及双方的责任，本着相互配合的原则，确保建设工程的顺利完成。经协商签订本合同。

一、项目概况

1.项目名称____________________。

2.项目地点__________________。

二、工程承包范围

维护安全并纠正。

3、合同期限

______天空。

4、项目费用

工程造价为______元。

5、质量标准

1、质量标准符合现行国家或专业质量评估标准。

2.使用标准和规范。

本工程的技术标准和规范必须符合国家、部委和地方的施工技术法规和规范。

本项目适用的地方标准和规定必须符合______省标准和规定。

6、合同方式

施工、材料、质量、工期、安全均按本合同第二条范围所述的施工细节予以保证。

七、工程价格

1、本项目计算编制原则按照__________________统一说明进行编制。

2、人工、材料价格的确定人工成本按照____________________计算，材料价格按照____________________计算。

3、具体项目数量以甲方签证表为准。

八、施工期

有下列情况的，经签证确认后，工期可以延长。

1、因不可抗力因素造成停工不可抗力包括国家政策调整、战争、坠落飞行物或其他爆炸、火灾、洪水、地震及其他非甲乙方责任的自然灾害。如果项目所在地降雨量每小时或超过200毫米，停水、停电将持续8小时以上。

2、若因B以外的原因导致B核心流程工期延误，则根据实际情况，工期可能会顺延。

3、因乙方原因造成工期延误的，合同期限不能顺延，费用由乙方承担。

4、因甲方原因造成工程延误的，合同工期顺延，由此产生的费用由甲方承担。

9、工程费用的支付

1、工程竣工后，甲方须在10天内向乙方支付工程预算价的80%。

2、工程结算完毕后，甲方支付结算总价的97%，项目保证金为结算总价的3%，如无质量题，15天内全额返还。贷款自项目批准之日起一年内不收取利息。

十、违约责任

1、违反合同条款您违反本合同约定形式的，应承担责任，合同条款未约定的，适用合同法及相关法律。

2.违约方的违约行为给对方造成损失，且违约方承担违约责任后仍无法赔偿对方损失的，还应当承担赔偿责任。

11、安全生产、文明施工

我们忠实执行国家和地方建筑安全生产法规、规章和施工单位的相关管理要求，做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时也做好社会综合治理。

12.争议解决

本合同履行正在进行中

一、协议工工龄认定细则？

所谓合同工和城市公社工。劳动者实际聘用时，必须依法签订劳动合同，计算工龄。用人单位自聘用劳动者之日起，即与劳动者建立劳动关系，其法律依据是《劳动合同法》。

用人单位自用工之日起与劳动者建立劳动关系。雇主必须编制雇员名册以供参考。

所有缴费年限均按养老保险缴费年限计算。如果你付了就算了，如果你不付的话就不算了。

养老保险制度实施前，合同工的工龄，即视同缴费年限不计算，养老保险制度实施后，按实际工作年限计算。连续多年缴纳养老保险。

二、我很快要进入地铁工作，请正式工和合同工在签合同时有没有什么区别？

签订合同时的区别在于，正式工人属于当地铁路运营公司。你可以把它理解为更好的工作和更好的。合同工很可能被外包给人力资源公司。它不如全职工作的可能性相对较高。这同样适用于必须签署雇佣合同的正式工人和合同工。最好先混一下，然后再谈其他的事情。

三、我是在工地上受伤了，没有劳动合同，劳动局会管吗？

1-只要与用人单位存在劳动关系，且工伤符合《工伤保险条例》第十四条、第十五条的规定，无论是否订立劳动合同、是否缴纳社会保险，被视为工伤，并按工伤处理。得到你的赏。

2-根据《工伤保险条例》第十七条的规定，您必须首先向当地劳动部门申请工伤认定，这是一切事项的前提。发生认定的职业事故的，不能领取工伤赔偿，单位不申请的，劳动者个人必须自事故发生之日起一年内提出申请。

3-如果公司不承认与受伤工人存在劳动关系，首先与用人单位确认存在劳动关系，然后注意收集可以证明劳动关系的相关证据，例如工资卡片。工资单、考勤卡、暂住证等能够证明劳动关系的证据。证明劳动关系的材料。这些证据可以是书面证据、证人证言、录音证据、物证、电子证据等。

4-如果确定为工伤，可以通过收到劳动部工伤事故认定书，待伤情稳定后申请劳动能力鉴定来确认工伤。根据您的残疾程度向您的雇主索取残疾赔偿。

5、用人单位未履行上述义务的，劳动者因工作受伤，可以通过向当地劳动监察委员会提出***或直接向劳动仲裁委员会申请仲裁等方式维护自己的合法权益。如有不懂的，可直接拨打12333，向当地劳动部门咨询。